# 造价改革之我见（90）工期延误发生合同价款调整的定性与分析 > 页面：https://www.zgzhmz.com/news/867 造价改革之我见（90）工期延误发生合同价款调整的定性与分析 广东省建设工程标准定额站订阅号 建设工程造价法律合作联盟 中 本 说明 本文系我站转载公众号《建设工程造价法律合作联盟》内的文章，分享于此，以 飨诸君，以期共同推动工程造价改革，纯属业务交流，故文中所提观点和分析意 见并不代表我站立场。 原创不易，未经允许，不得转载。 工期延误发生合同价款调整的定性与分析 2013版《建设工程工程量清单计价规范》第9.8.3条规定：9.8.3发生合同工程工期延误的，应按照下 列规定确定合同履行期的价格调整：（1）因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程 的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者；（2）因承包人原因导致工期延误的， 计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。 清发承包双方责任的前提下重新确定合同履行期的价格。该规定源于“不能让违约者从其违约行为中 获利”的法律精神，该条文属于“价格制裁条款”而非“违约责任”，同时体现了民法的公平原则。 《民法典》规定了在违约责任与侵权责任存在竞合的情形下，当事人有权选择其一主张承担责任。 即，当事人的一个违约行为在请求权基础和法律关系上同时满足违约和侵权要件的，构成了竞合的前 提条件。通说认为，一个违约行为不可让违约者承担双重责任，违约责任是对违约方违约行为的惩 罚。而2013《工程量清单计价规范》第9.8.3条的则属于价格制裁条款，其作用是补偿守约方因违约 方的迟延履行而在市场交易中受到的可得利益损失，与违约责任的侧重点不同。 政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾 期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物 或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。”该规定的立法 目的在于保护守约方，制裁违约方，而非确定违约责任。因为《民法典》就该条文专门规定在了“合 同履行章节’”，属于合同履行中的价格调整’。《民法典》另外还专门就违约责任作了规定，故在 施工合同工期发生延误时，本条文的‘价格调整”可以与‘违约责任”同时适用。 有观点认为，《民法典》第五百一十三条仅适用于执行政府定价和政府指导价的合同。何谓政府指导 格的机制。价格的制定应当符合价值规律，大多数商品和服务价格实行市场调节价，极少数商品和服 务价格实行政府指导价或者政府定价。..政府指导价，是指依照本法规定，由政府价格主管部门或者 其他有关部门，按照定价权限和范围规定基准价及其浮动幅度，指导经营者制定的价格。政府定价， 是指依照本法规定，由政府价格主管部门或者其他有关部门，按照定价权限和范围制定的价格。”政 府指导价、政府定价的定价权限和具体适用范围，以中央的和地方的定价目录为依据。 《价格法》第十八条规定：“下列商品和服务价格，政府在必要时可以实行政府指导价或者政府定 价：（一）与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格；（二）资源稀缺的少数商品价 格；（三）自然垄断经营的商品价格；（四）重要的公用事业价格；（五）重要的公益性服务价 格。”建设工程领域事关国民经济发展和人民生活，建设工程施工过程中的水电等则属于公用事业， 均属于价格法认定的可以实行政府指导价或政府定价的事项。 在建设工程领域，由工程造价主管部门发布的《建筑工程概预算定额》属于政府指导价而非政府定价 或市场价，政府指导价是倡导性的，并不具有强制性。对此，最高人民法院在《公报案例》 ［（2011）民提字第104号民事判决书】中也对定额属于政府指导价作出了论述：“建设工程定额 标准是各地建设主管部门根据本地建筑市场建筑成本的平均值确定的，是完成一定计量单位产品的人 工、材料、机械和资金消费的规定额度，是政府指导价范畴，属于任意性规范而非强制性规范。在当 事人之间没有作出以定额价作为工程价款的约定时，一般不宜以定额价确定工程价款。”故，对于直 接或间接适用预算定额计价的施工项目，如发生可《民法典》第五百一十三条规定的情形时，可对工 程价款进行调整。 另，根据上述规定，在政府定价的原材料（例如水、电、煤、气、油）发生价格变化时，不论施工合 同采用何种计价形式，都应当调整工程价款。 作者信息 王先伟，上海科汇律师事务所执行主任；土木工程和法学双专业学历；1998年全国首届注 册造价工程师、2001年注册监理工程师、2004年注册咨询工程师（投资）、原建设部项目 经理从业资格，曾在工程行业从事造价管理工作16年；深圳仲裁委员会建设工程国际仲裁 院院长、中国行为法学会法制服务中心副主任兼法治服务（建筑工程）中心主任、中国建 设工程造价管理协会（标准委员会）专家委员、广东省工程造价改革专家顾问兼法制化改 革工作组副组长、江苏省和上海市政府采购评审专家；担任武汉、哈尔滨、西安、长沙、 台州仲裁委员会专家委员；同时兼任北京、上海、广州、深圳、哈尔滨、长沙、南京、青 岛、马鞍山、台州、宁波、徐州、淮北、惠州等二十地仲裁委仲裁员。 王先伟律师是2022新版《工程量清单计价规范》主要起草人和2022版《工程总承包计量计 价规范》参编人；是2021、2022年全国造价工程师续期教育教材的编写人之一。 分享 收藏 写下你的留言 ## 延伸查阅 该条目收录于[政策法规与工程计价争议案例](https://www.zgzhmz.com/news/list/36)；按主题可查阅[T4 工期延误与工期索赔](https://www.zgzhmz.com/insights/t4-extension-of-time)与[按主题查阅工程计价争议案例](https://www.zgzhmz.com/news/list/72)；涉及计费依据的内容见[计费依据说明](https://www.zgzhmz.com/billing)，公司资质与资信材料可在[公司证照与资信材料一览](https://www.zgzhmz.com/credit)按编号核对。 ## 常见问题 ### 《造价改革之我见（90）工期延误发生合同价款调整的定性与分析》的原文 PDF 在哪里查阅？ 《造价改革之我见（90）工期延误发生合同价款调整的定性与分析》收录于[政策法规与工程计价争议案例](https://www.zgzhmz.com/news/list/36)，详情页提供原文 PDF 入口，文件为481420 字节，文件校验值 SHA-256 6d5a8940cb49676eb1fcdb1644b7f54668d062279c307d8c61e41d6b005381ff。核验时以主管部门现行公布文本与 PDF 原件为准，同一批计价文件可在[政策法规与工程计价争议案例](https://www.zgzhmz.com/news/list/36)按栏目逐条查阅。 ### 如何核验《造价改革之我见（90）工期延误发生合同价款调整的定性与分析》的现行效力与适用范围？ 文件效力状态、修订与废止情况以主管部门现行公布文本为准，官网不载明效力判断；涉及计费依据的内容见[计费依据说明](https://www.zgzhmz.com/billing)，涉及工期延误与工期索赔的争议材料见[T4 工期延误与工期索赔 专题](https://www.zgzhmz.com/insights/t4-extension-of-time)，公司资质与资信材料可在[公司证照与资信材料一览](https://www.zgzhmz.com/credit)按编号核对。 附件：https://www.zgzhmz.com/uploads/1/20220608/86a710689d19b64d5f231da0c55bdd3c.pdf